Договор на выполнение работ по дроблению материалов

Водительский состав Исполнителя обязан неукоснительно выполнять Инструкцию о порядке нахождения и передвижения автотранспорта на территории филиалов «Кузбассразрезуголь» и по технологическим дорогам угледобывающих предприятий. 2.2.

Заказчик обязуется: · предварительно информировать Исполнителя в письменном виде о предоставлении автотранспорта; · использовать автотранспорт в соответствии с его назначением и условиями технической эксплуатации; принимать оказанные услуги путем подписания акта приема-передачи услуг и оплачивать их в порядке и на условиях настоящего договора.

2.3.

В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: — замены соответствующей части Товара в разумный срок; — соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками. 5.

9.

Типовой договор поставки товара

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно. 1.4.1.

Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем. Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора 2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1.

Выполнить Работу с надлежащим качеством. 2.1.2.

Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора. 2.1.3. Передать результат Работы Заказчику. 2.1.4.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней.

Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.

3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.3.

Поставщик имеет право увеличить стоимость Товара, о чем извещает (по факсу, телефонограммой, либо письмом) Покупателя 7.3.

Бизнес-план: фабрика по дроблению щебня (артикул: 25757 29507)

▷ ДОГОВОР №15/09/11▷ Договор на обрезку и утилизацию▷ DOC Договор №▷ Дробление щебня

Поэтому мы предлагаем бизнес по производству щебня. Договор оказания консультационных и консалтинговых услуг образец (типовая форма). Песок из отсевов дробления 40% фракции щебня 3-10 мм.

При доставке Товара транспортом Поставщика Покупатель компенсирует Поставщику все затраты на доставку.
Бизнес план фабрика по дроблению щебня бетон фракция бетон на щебень муровый щебень дешево щебень.

Исходный материал загружается в пластинчатый питатель ящичного типа (поз.1).

Материалы из отсевов дробления и отсевы дробления могут быть использованы в различных видах строительных работ, в том числе для рекультивации земель, планировочных работ и благоустройства территорий.

Процессы производства щебня составляют общий технологический процесс добычи полезного ископаемого в забоях и транспортирования, его переработки Дробление – важнейший и наиболее дорогостоящий процесс (40 – 60 % общих затрат на процесс переработки).

Договор на оказание услуг по доставке щебня

Изменения и дополнения к настоящему договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. подрядное дробление (г. Москва). При не достижении Договор может быть расторгнут: 9.2.1. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя.

Договор №.

3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

3.3.2.

Подрядчик обязуется: 2.2.1.

принять и переработать сырье (материалы) в течение __ дней от даты акта приема-передачи сырья (материалов) с выработкой готовой продукции согласно утвержденной и действующей у Подрядчика на данный момент стандартной спецификации выхода готовой продукции. Спецификация оформляется на каждую партию передаваемого сырья (материалов).

Договор выполнения работ по дроблению

: 1. Действующим законодательством не предусмотрена возможность взыскания авансового платежа в судебном порядке.
Чтобы защитить свои интересы, истец вправе не начинать работу вообще, либо приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора. 2.

В деле отсутствуют доказательства, подтверждающие, что подрядчик выполнил работы на сумму требуемого аванса, что также повлияло на принятие судом решения об отказе в иске. 3.

Исполнителем.2.3.

Не подлежат вывозу люминесцентные лампы, промасленная ветошь, аккумуляторы.3.1.

Исполнитель производит вывоз отходов по заявкам с объектов указанных Заказчиком.3.2.

Договоры технического обслуживания

Конструктор документовДоговорыДоговор возмездного оказания услуг и ремонта являются одним из видов договоров возмездного оказания услуг. В разделе можно скачать образцы и бланки всех видов договоров технического обслуживания с рекомендациями по заполнению типовой формы.

Перечень объектов, которым необходимо техническое обслуживание и ремонт постоянно увеличивается и, соответственно, перечень договоров, регулирующих эту форму юридических отношений, тоже постоянно растет.

Договор на оказание сметно-технических услуг

на оказание сметно-технических услугг.

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими юридическими лицами, действующий в 2018 году:

• Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
• Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё.

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

8.7.