Договор на контрактную сборку
Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров.
6.5. Все претензии третьих лиц, связанные с нарушением их прав при использовании технической (конструкторской) документации для выполнения работ по настоящему договору, предъявляются Заказчику. Исполнитель в данном случае ответственности не несет.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за задержку в исполнении или за невыполнение обязательств по настоящему договору, если эта задержка в исполнении или это невыполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: мобилизации, войны, беспорядков, забастовок, локаута, эмбарго, пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий.
7.2.
Производитель 3.
Партнамбер производителя Для сервиса Makerfabs, где я в итоге заказывал сборку, я делал вот такой BOM файл:
References Qty Description Manufacturer MPN Digikey Mouser RS Newark Farnell 25/27 1 90131-0123 WM8121-ND 538901310123 6703443 60H4442 2381222 C1-C2 2 22pF,0603 C0603C220J1GACTU 399-7874-2-ND 80C0603C220J1G 8015350 75R1532 1813429 C3-C4 2 100nF,0603 C0603C104K5RACTU 399-5089-2-ND 80C0603C104K5R 8015347 72J5992 1692286 C5 1 4.7uF,0603 CL10A475KL8NRNC 1276-6794-6-ND 81GRM188R60J475ME9D 6911155 62W5999 2211163 …
Требования могут отличаться, так что лучше проверить этот момент заранее. Так же не забудьте о проверке Design Rules / PCB capabilities. Как правило большинство сервисов дает возможность скачать готовые файлы для часто используемого софта, но вот для DipTrace нужно все проверять вручную.
Когда наступит время устраиваться на работу и дело дойдёт до официального оформления, вспомни о правиле “всегда проверяй, какие документы подписываешь”. 8.2. источники закупки товаров, коммерческие сделки и контрактные соглашения.
Договор подряда на контрактное производство продукции на производственных мощностях подрядчика защита интересов заказчика на русском языке. При подготовке конкретного договора (контракта) необходимо учитывать особенности реальной ситуации 1.1.
Договора и контракты формируются на контрактной фазе проекта, когда проводится заключение контрактов на проектирование, закупки и поставки ресурсов и услуг, подрядные работы и прочее.
Особенности оформления договоров и контрактов
Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе.
В торговой практике широко используют типовые контракты.
Договор на контрактную сборку
ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя-
щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ-
ходимую для изготовления продукции, указанной в п.
1.1 договора.
2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус-
ловиями настоящего договора.
2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в пол-
ном объеме и в установленные сроки.
2.2.2.
Заказчиком своих обязанностей по нас-тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а такжепри наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-ный срок.2.4.3.
Важно Структура цены договора Наименование электронных изделий Подготовка производства на заказ без НДС (руб.) Заправка на заказ без НДС (руб.) Стоимость одной печатной платы без НДС (руб.) Стоимость радиоэлектронных компонентов на одно электронное изделие без НДС (руб.) Стоимость монтажа одного электронного изделия без НДС (руб.) Кол-во (шт.
) Общая стоимость работ по изготовлению одного электронного изделия без НДС (руб.) Общая стоимость работ без НДС (руб.) НДС 18% (руб.) Стоимость работ с НДС (руб.) Итого Общая стоимость договора: ( ) руб. коп. НДС 18 %: руб.
Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней.
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС _____ (_________) рублей. 1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более ____ дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством. (При необходимости: 1.8. Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.) 2.4.
Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).
7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения заказа к настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства, но не более 3 (трех) последовательных месяцев.
Если они будут действовать дольше согласованного в заказе к настоящему договору срока, то Стороны или достигают соглашения о продлении сроков исполнения заказа к настоящему договору, или имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств.
Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий. 1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья.
Излишек материалов и сырья возвращается Заказчику. 1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком).
1.7.
Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого- воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику. 2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани- ем и календарным планом. 2.3.4.
Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо- рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.
2.4. Исполнитель вправе: 2.4.1.
Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза- тельства по оплате выполненных работ.
В силу настоящего договора Производитель приобретает право размещать товарный знак (торговую марку), указанный в настоящем договоре, исключительно на Продукции, производимой для поставки Заказчику в соответствии с настоящим договором.
Договор контрактного производства под собственной торговой маркой
В случае отсутствия ГОСТа или ТУ со ссылкой на спецификацию. Состав и стоимость продукта отражаются в Приложении № 3 настоящего договора. 1.3 Ассортимент Продукции, в соответствии с настоящим Договором может быть изменен или дополнен на основании Дополнительного соглашения Сторон. 1.
4 Заказчик своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн товарного знака (включающий в себя торговую марку и изображение) и предоставляет его Производителю.
Специалисты производителя могут подсказать современные эффективные решения, помочь в выборе дизайна изделий.
- Поддержание обратной связи. Рабочий контакт производителя с заказчиком не должен прерываться после отгрузки готовых изделий и подписания акта приемки-передачи. Обратная связь после выполнения заказа полезна обеим сторонам.
Она поможет учесть допущенные ошибки или недочеты в дальнейшей работе.
Риски и преимущества контрактного производства
Если компания принимает решение воспользоваться услугой по организации контрактного производства, нужно предварительно взвесить все риски и просчитать преимущества. Организация-производитель, решившая перейти на контрактное производство, тоже должна оценить риски и определить, насколько ей это выгодно.
Преимущества для заказчика
1.
Договор поставки и контрактации, поставка для государственных нужд.
В счет Контрактной цены поставляет на строительную площадку все Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работ и услуг по Контракту.
Заключение договора на контрактное производство обеспечивает высокую скорость сборки оборудования. Контрактное производство с трансфером технологий.
Оказание услуг – стороны заключают между собой контракт, согласно которому одна из сторон обязуется выполнить определенную услугу.
Преимущества и риски контрактного производства для заказчика
Она включает в себя: преамбулу, основную часть, дополнительные условия, реквизиты, подписи сторон.